订立合同双方：
甲方：_________________
乙方：__________________
经甲、乙双方商定，甲方将“ 的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：
一、工程名称
二、工程地点
三、承包内容及形式
1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。
四、开竣工时间
签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、工程质量标准
质量等级为合格。
六、工程价款
合同价款及调整
1、工程结算方式：
工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。
2、工程计价依据：
(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_;
(2)、《
(3)、20_年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;
(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;
(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;
(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。
3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
5、合同价款的其他调整因素：
6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。
自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责
总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：
1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;
对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。
4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。
代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责
总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：
1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。
乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。
2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。
现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。
3、应严格管理，保障工程质量。
所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。
4、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。
5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。
6、教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。
7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。
工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。
九、结算与付款方式
1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。
2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方平衡审批后拨付给乙方。
甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。
3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。
4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。
5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款
6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款，为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;
当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。
十、保修期及保修范围
按^v^现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。
十一、奖罚
工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。
十二、违约责任
1、违约造成的经济损失概由违约方承担。
任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。
2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。
3、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。
十三、争议的解决程序
乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。
十四、安全施工
需方（甲方）：_________
供方（乙方）：_________
根据及其他有关法律，行政法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，双方就供货事项协商一致，订立本合同。
>第一条工程概况
工程名称：_________
工程地点：_________
>第二条产品信息
产品名称_________
产品验收方式：_________
交货期限：_________
运输方式及费用承担：
>第三条付款方式
付款方式：_________
>第四条乙方责任
货到现场由单项工长、材料员及公司材料验收货物，如有不合格当场退货。
>第五条不可抗力
甲方乙方的任何一方由于不可抗力的原因不履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经对方书面同意后，延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
>第六条从现场管理，若出现一切安全事故，甲方概不负责。
>第七条争议解决方法
本合同一式两份如发生纠纷，买卖双方应本着友好协商，互谅互让，共同发展，持续经营的原则及时协商解决，协商不成时，向合同管辖地人民法院起诉。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
买受人：____________
签订地点：____________ 计量单位：____________
合同编号：________________________
出卖人：____________
收货单位：________________________
到站：____________
品种：____________
树材种：____________
产地：____________
规格：____________
等级：____________
单价(价)：____________
总数量：____________
总金额：____________
交(提)货时间、数量：____________
路局：____________
车站(港口)：____________
专用线：____________
时间：____________年______月______日
买受人：____________出卖人：____________
开户银行：____________开户银行：____________
帐户名称：____________帐户名称：____________
帐号：____________帐号：____________
通讯地址：____________通讯地址：____________
邮编：____________邮编：____________
电话：____________电话：____________
E-Mail：____________E-Mail：____________
1.本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2.运输方式：____________
3.结算方式：____________
4.交(提)货地点、方式：____________
5.包装标准，包装物的供应与回收：____________
6.检验的标准、地点及期限：____________
7.检疫办法、地点及费用负担：____________
8.如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。
9.违约责任：____________
10.合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁：____________
(二)依法向人民法院起诉
11.其他约定事项：____________
备注：木材运输需依法办理木材运输证。
买受人：(章)__________________
委托代理人：(签字)____________
__________年________月________日
出卖人：(章)__________________
委托代理人：(签字)____________
__________年________月________日
合同编号：
供方：（以下简称甲方）： 需方：（以下简称乙方）：
甲、乙双方经友好协商，在平等自愿的前提下，根据《联合国国际货物销售合同公约》现就乙方向甲方订购木料制品事项签订合同，供双方共同遵守执行。合同条款如下：
一、 合同标的、规格、数量及单价、总价
乙方向甲方订购集成材、指接板、胶合板等木料制品，具体订单详见附录1。
备注：以甲方实际供货尺寸为准。此单价不含税金，含税价格增加3%的费用。
二、质量，要求技术标准
1、严格按照国家验收标准，二级木材和双方确认的样板为准。
2、由于甲方材料质量对乙方工程造成的影响及一切经济损失由甲方承担，并承担合同结算总价双倍的违约金。
3、甲方有责任为乙方提供样板抽样检查，当合格率≥95%时，则判定该批木材合格，并按样板收货。
三、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为：提前三天时间通知乙方到指定地点提货。
2、交货地点---仓储现场，运费由乙方承担，甲方负责装卸。 四、付款方式为：本票或汇票承兑
乙方采购甲方木料的总货款共计人民币（大写）：贰仟零捌拾壹万陆仟陆佰伍拾壹元整，小写： 20，816，元整，根据双方约定可按分批付款，首次付款为总额的60%，剩余款于每个星期一按总额的10%支付，一月内逐次
五、合同有效期
本合同有效期为： 20xx 年 5 月 17 日至 20xx 年5月 16 日。
六、违约责任
1、乙方必须在合同规定的付款期限内付清拍卖木材总货款，否则甲方不予退还保证金20000元，并有权单方终止木材购销合同，另行销售。
2、由于甲方供货的质量问题及加工的工艺未达到乙方要求造成延误而影响到乙方整体施工或造成乙方工期的延误，一切后果及损失由甲方承担。
3、由于甲方不按期供货对乙方工期造成的影响及一切经济损失由甲方承担，甲方延期交货，每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。（自然灾害除外）
4、甲方应为乙方出据领料单或提单，并附有甲方负责人签字和盖章，以供乙方提货使用。
七、合同期满，在同等条件下，甲方有优先权作为乙方供应商，建立长期友好合作。
八、甲、乙双方如对本合同有争议，以《联合国国际货物销售合同公约》为法律依据，任何一方有权向法院提起诉讼。
九、合同未尽事宜，双方协商解决。
十、本合同自签订之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
账号：
供方：(以下简称甲方)：
需方：(以下简称乙方)：
甲、乙双方经友好协商，在平等自愿的前提下，根据《联合国国际货物销售合同公约》现就乙方向甲方订购木料制品事项签订合同，供双方共同遵守执行。合同条款如下：
>一、合同标的、规格、数量及单价、总价
乙方向甲方订购集成材、指接板、胶合板等木料制品，具体订单详见附录1。
备注：以甲方实际供货尺寸为准。此单价不含税金，含税价格增加3%的费用。
>二、质量，要求技术标准
1、严格按照国家验收标准，(GB/T18601-20xx)二级木材和双方确认的样板为准。
2、由于甲方材料质量对乙方工程造成的影响及一切经济损失由甲方承担，并承担合同结算总价双倍的违约金。
3、甲方有责任为乙方提供样板抽样检查，当合格率≥95%时，则判定该批木材合格，并按样板收货。
>三、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为：提前三天时间通知乙方到指定地点提货。
2、交货地点---仓储现场，运费由乙方承担，甲方负责装卸。
>四、付款方式为：本票或汇票承兑
乙方采购甲方木料的总货款共计人民币(大写)：贰仟零捌拾壹万陆仟陆佰伍拾壹元整，小写：20，816，651。00元整，根据双方约定可按分批付款，首次付款为总额的60%，剩余款于每个星期一按总额的10%支付，一月内逐次。
>五、合同有效期
本合同有效期为：20xx年5月17日至20xx年5月16日。
>六、违约责任
1、乙方必须在合同规定的付款期限内付清拍卖木材总货款，否则甲方不予退还保证金20xx0元，并有权单方终止合同，另行销售。
2、由于甲方供货的质量问题及加工的工艺未达到乙方要求造成延误而影响到乙方整体施工或造成乙方工期的延误，一切后果及损失由甲方承担。
3、由于甲方不按期供货对乙方工期造成的影响及一切经济损失由甲方承担，甲方延期交货，每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。(自然灾害除外)
4、甲方应为乙方出据领料单或提单，并附有甲方负责人签字和盖章，以供乙方提货使用。
>七、合同期满，在同等条件下，甲方有优先权作为乙方供应商，建立长期友好合作。
>八、甲、乙双方如对本合同有争议，以《联合国国际货物销售合同公约》为法律依据，任何一方有权向法院提起诉讼。
>九、合同未尽事宜，双方协商解决。
>十、本合同自签订之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
______年____月____日
甲方(需方)：
乙方(供方)：
签订地点：
签订时间：
根据《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。签订下列合同：
一、产品名称原木、矿坑木、采矿用木每方单价1100/方。
二、质量标准：按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。
四、交(提)货方式、地点：甲方公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输费用由出售人负担
六、包装标准、包装物处置：标准
七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。
八、物品数量、品种及价格见附表。
九、合理损耗标准及计算方法：标准
十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。
十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。
十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字盖章起生效。
十五、其他约定事项
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
需方(甲方)：____________
供方(乙方)：____________
经甲乙双方协商一致，就木模板购销事宜签订本合同
一、工程名称：____________
二、工程地点：____________
三、产品名称：型号、价格
________________________________________
乙方向甲方承诺该模板使用____次和____次，在甲方正常使用下，未用到____次和____次出现开胶、脱层，在正常____%范围外负责调换，如因甲方操作人员使用和保管不当引起的开胶、脱层则乙方不负任何责任。
四、数量
以实际使用为准。
五、收货标准：
参照样品收货，如乙方所送产品与样品不一致，甲方有权拒收。
六、交货方式、地点和运输费用
乙方负责将甲方所需产品送至甲方工地，运费由乙方负责，货到
工地由甲方负责下车。
七、付款方式及发票
付款方式为每月结账，两个月之内付清全部货款，乙方开据普通发票。
八、如有未尽事宜，双方协商解决
注：本合同一式三份，甲、乙双方签字盖章有效。
甲方：_________...
甲方(购货方)：_________
乙方(供货方)：_________
经双方协商，拟定以下几条，以供双方共同遵守。
1、今有甲方向乙方定购缅甸花梨木(原木)1500吨，价格为8600元每吨，(活动差额不能超过100吨)，价格不含报关税，运费。
2、甲方于_________年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币，乙方不得再将木材卖给别人，否则按定金双倍赔偿(100万人民币)甲方。
3、每天拉走木材的货款当天结清，定金为最后一天的货款结算，多退少补。
4、乙方负责在货场装车，甲方负责后期物流运输事务。甲方必须在_________年6月5日前将木材全部拉走，否则定金赔偿给乙方，当做补偿。
5、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份
购货单位(甲方)：________(公章)
供货单位(乙方)：______(公章)
法定代表人：____________(公章)
法定代表人：____________(公章)
地址：____________________
地址：__________________
开户银行：________________
开户银行：______________
帐号：____________________
帐号：__________________
电话：____________________
电话：__________________
________年____月____日订
需方：(以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
甲乙双方经允许协商，在平等自愿的前提下，根据《^v^合同法》现就甲方向乙方订购建筑工地木材事宜签订合同，供双方共同遵守执行。
合同条款如下：
合同签定地：_____工程项目部
二、质量，要求技术标准
1、严格按照国家验收标准，(GB/T18601—20_)二级木材和双方确认的样板加工生产。
2、由于乙方材料质量对甲方工程造成的影响及一切经济损失由乙方承担，并承担合同结算总价三倍的违约金。
3、提供样板，并按样板收货。
三、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为：提前三天时间通知乙方供货到指定地点。
2、交货地点新兴三路东侧、福臻路北侧工地施工现场，运费及卸货由乙方承担。
四、付款方式为：电汇方式付款，或者转账
根据双方约定人防地下室封顶至完成后40天内付供货总款的70%，剩余款逐次累计。标准十二层完成后10个工作日内付至供货总款的80%，全部结构封顶验收合格后10个工作日付至总货款的80%，竣工验收后10个工作日一次性无息结清货款，合同范本《板材购销合同范本》。
五、违约责任
1、甲方保证按本合同支付乙方货款。
2、由于乙方供货的质量问题及加工的工艺未达到甲方要求造成延误而影响到甲方整体施工或造成甲方工期的延误，一切后果及损失由乙方承担。
3、由于乙方不按期供货对甲方工期造成的影响及一切经济损失由乙方承担，乙方延期交货，每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。(自然灾害除外)
六、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如协商不成，交由当地人民法院裁决。
七、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力，本合同自双方签定之日起生效。
甲方： 乙 方：
开户行：账 号：
委托人： 法定代表人：
Copyright © wanshu.net All Rights Reserved.版权所有
本网站内容仅供参考,内容侵权或错误投诉：640661@qq.com
工信部备案号：鲁ICP备2020038323号-1