甲方(供货方)：
乙方(购货方)：
根据《_合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
>第一条所购建材基本情况
单位： 元/套 总价合计人民币(大写) 壹佰贰拾 万(写)：￥1200000 元质量标准：
交货时间：
交货地点：
>第二条验收：
对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
>第三条付款方式及时间：
双方约定以第一种方式支付价款。
(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款)40万(定金不得超过总价款的30%)，货到验收后一次性支付余款:
>第四条：违约责任：
(一)卖方违约责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款2%的违约金;迟延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款2%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
>第五条争议解决方式：
本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
其他约定事项：
>第六条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
联系方式： 联系方式：
委托代理人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
合同编号：116870
买方：
卖方：
根据《_合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况(单位：元)
合计人民币(大写)：元，：元
第二条质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》
第三条交货：交货方式：(卖方送货
买方取货);交货时间：;交货地点：。
第四条安装：安装方式：(卖方安装
买方自装);选择卖方安装的，安装标准为：，家具买卖合同安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条验收：对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在卖方交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后____日内共同验收安装工程质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第六条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
(一)签订本合同时，买方支付(定金
预付款)元(定金不得超过总价款的20%)，交货验收后一次性支付余款;
(二)
第七条违约责任
(一)卖方违约责任：
1、卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为________年，卖方负责修理;
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款%的违约金;迟延交货超过____日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第八条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条其他约定事项
第十条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
买方：卖方：
卫浴购销合同
甲方（供货方）：
乙方（购货方）：
根据《_合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平
等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况单位：元／套 总价合计人民币（大写） 壹佰贰拾 万（写）：￥1200000 元质量标准：
交货时间：
交货地点：
第二条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第三条付款方式及．时间：双方约定以第一种方式支付价款。
（一）签定合同时，买方支付（定金／预付款）40万（定金不得超过总价款的30％），货到验收后一次性支付余款:
第四条：违约责任：
（一）卖方违约责任：
买方单位：__________（以下简称甲方）
卖方单位：__________（以下简称乙方）
依照《_合同法》和采购文件中的合同条件，就沙尔丹洁具在供货过程中的诸多事宜达成以下合同条款，双方共同遵守。
一、材料名称、规格、数量、单价及金额
二、合同价格的说明
1、合同金额暂定为人民币（大写）__________（￥__________元）。合同单价为固定综合包干单价，包干单价包含卫生洁具各项生产成本、管理费、运输费、包装费、装卸费、保险费、利润等各种送货甲方工地交货前的一切费用，交货后的安装指导和售后服务等所需相关费用。
2、合同单价在合同执行过程不作调整。
三、质量标准和技术要求
1、陶瓷产品执行标准和技术要求：
（1）质量执行GB6952—20xx《卫生陶瓷》等相关标准；陶瓷可视面为白色釉面，煮沸法吸水率不大于3%；墨水试验冲洗后不留痕迹。
（2）蹲便器带沉水弯。
2、淋浴器执行标准和技术要求：
质量执行GB/T23447—20xx《卫生洁具淋浴用花洒》等相关标准；
3、浴室柜执行标准和技术要求：
（1）浴室柜柜体的木家具用料应符合GB/T3324的规定；
（2）配套产品及配套使用的材料应符合相应的国家标准或行业标准；
（3）柜类表面不应有凹陷、压痕及划伤、裂痕、崩角和刃口，外表面倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
（4）各种配件、连接件安装应平正、严密、端正、牢固，结合处无甭茬或松动，不得少件、漏钉、透钉；闭合部件，如门、抽屉零配件应启闭灵活。
4、淋浴柜、座便器、蹲便器、花洒等配件配管齐全，配落水配件、给水软管。
5、陶瓷洁具包装为木箱或纸箱，花洒、浴室柜等包装为纸箱。单元包装箱内配件齐全。包装箱外必须有品牌和型号，包装箱内必须带有合格证书、安装说明等资料。且每套洁具表面显眼位臵应有擦不掉的品牌标致。
6、产品质量必须同甲方职工认定的样品一致。
四、供货时间
1、甲方书面计划提出后15天内将计划内容到货完毕。
2、乙方不得以任何原因延期供货。
五、交货地点及方式甲方工地，下车交货。
六、结算金额
以实际供应数量办理结算。
结算金额=实际使用数量×合同单价
七、货款支付
1、合同签订后7个工作日内甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。
2、每批货到场验收合格后，甲方向乙方支付该批货款总价的90%，货款付至合同总价的60%时，预付款自动转为货款，全部供货完成后结清剩余货款。
3、结算后零星增补货款一次性付清。
4、乙方按供货全额开具有效发票。
八、质量保证及异议提出期
1、甲方、施工单位对到货洁具的数量、规格型号、出厂合格证清点接收。
2、施工期间均为产品异议提出期，施工单位指定专人代表甲方进行收货，并可对供货产品质量提出异议。
3、质量保证期为洁具验收合格后24个月。
4、在洁具的整个使用寿命中，乙方对所供洁具负维护保养责任。
5、验收合格前均为异议提出期。
九、违约责任
1、乙方所供洁具未经甲方允许不得选用其它品牌产品，否则视为乙方违约。
2、乙方所供卫生洁具必须全部达到质量技术标准，如经国家相关质检机构检测不合格，视为乙方违约。
3、在本合同规定工程完工前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约。
4、出现以上三条违约情况，甲方终止支付乙方已供货未付款的货款，追回已付预付款，且甲方有权要求乙方支付合同总金额等额的违约赔偿金。
5、乙方不能按约定时间交货视为乙方违约，甲方按500元/天对乙方罚款，罚款金额在货款中扣除。
十、本合同在执行过程中，若甲乙双方发生争议，双方协商解决；若协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方法定代表人或委托代理人签字并盖双方合同专用章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
洁具销售合同书
甲方： 地址：
乙方： 地址：
经友好协商， （以下简称甲方）与商贸有限公司（以下简称乙方）就乙方经销之卫浴五金产品 事宜达成如下共识，以资双方共同遵守：
一、 合同总金额为 元整￥元 ，供货数量及价格： 以供货清单为准，本清单与本合同具有同等法律效力。
二、 供货时间： 以甲方要货通知书为准。
三、 验收标准：甲方在收货时派专人负责验收,产品须达到国家标准。
四、 验收方法及提出异议的期限：货到时，甲乙双方当场验收数量及破损情况，如甲方有异议，当时应以书面形式提出，否则应视乙方所送产品为合格。
五、 付款方式：预付款陆万元，每批货到工地甲方验收合格后付到当批
货物总金额的百分之八十，全部货物到甲方工地，安装完毕后付到合同总金额的百分之九十五，余百分之五质保金年后付清。
六、 交货方式： 甲方工地一楼。
七、 双方责任：
1、 甲方责任：
1-1、 甲方必须按合同规定付清货款；
1-2、 乙方货到工地通知甲方，甲方即时派专人并收货；
1-3、 甲方应对所买洁具产品妥善保管，避免现场二次搬运及安装中损坏
产品，如发生上述情况损坏产品，甲方付完全责任；
1-4、 甲方若违约，须支付本合同项下货物总金额的百分之三的违约
1-5、 甲方需货时须提前二十五天 通知乙方送货。
2、 乙方责任：
2-1、 乙方须按合同规定按时供货；
2-2、 乙方提供之产品必须符合合同规定质量；
2-3、 乙方对甲方须提供良好的售后服务，包括上门指导安装等； 2-4、 乙方未按时间供货，须支付本合同项下货物总金额的百分之三的违约金。
八、 售后服务：甲方购买货物后，乙方在技术上指导安装，但不包安
装。产品安装后（五金件一年，陶瓷件三年），经乙方查验，如有任何在正常使用所产生的质量缺陷（人为因素导致产品损坏除外），将予以修理、更换、调校， 如因乙方所供产品质量原因造成甲方工期及经济损失，一切责任均由乙方承担。
九、 合同的变更和解除：本合同一经生效，甲乙双方即无权变更或解
除，但如因不可抗力、自然灾害或厂方因生产事故而不能按期交货，乙方在出具相关证明通知甲方后，本合同才可以变更或解除。
十、 争议解决方式：在本合同执行期间若出现争议，双方友好协商，如
不能解决，提交当地地方法院仲裁。
十一、 本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，甲乙 双方签字
盖章即生效。未尽事宜，可签订补充合同，补充合同与本合同同样有效。
甲方名称（章）：
法定代表人：
委托代理人：
签订日期 ：乙方名称 (章) ： 法定代表人 ： 委托代理人： 签订日期
买方：__________
卖方：__________
根据《_合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况（单位：元）合计人民币（大写）：__________元，￥：__________元
第二条质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》
第三条交货：交货方式：__________（卖方送货/买方取货）；交货时间：__________；交货地点：__________
第四条安装：安装方式：__________（卖方安装/买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为：__________，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条验收：对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在卖方交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件补足或换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装工程质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第六条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
（一）签订本合同时，买方支付（定金/预付款）元（定金不得超过总价款的20%），交货验收后一次性支付余款；
第七条违约责任
（一）卖方违约责任：
1、卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；对于其他质量问题，包修期限为年，卖方负责免费修理；
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款%的违约金；迟延交货超过日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
（二）买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款%的违约金；
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第八条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条其他约定事项
第十条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为
买方：__________ 卖方：__________
甲方：__________
乙方：__________
根据《_民法通则》、《合同法》的规定，甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，在平等、自愿、真实的基础上，共同协商订立本合同，具体约定于下：
一、乙方因批发或零售需要，向甲方购买产品系列，甲方以当天报价为准，价格如有变动，甲方提前天内通知，乙方打电话或上门到甲方公司问价为准，甲方所报的价格均为不含税的价格，如果乙方需开发票请事先声明，并在付款时加收%税金。
二、乙方每次订单及供货时，应提前到通知后天内送达本合同指定的区域内或乙方指定的地点。如因特殊产品需要备（调）货时间比较久的，乙方需要与甲方业务员沟通清楚，属乙方急用的货物乙方必须与甲方业务员明确指定送货时间。乙方订货时应必须写明产品的品名、规格、型号、数量等要求组织供货，并在订单上注明送货地点，乙方每次送货不得低于元，否则甲方有权不送货。
三、送货范围市区内，货物运输到本合同约定地点内，运费由甲方负责，乙方应派人员帮手卸货。
五、质量标准：甲方需按乙方要求供货，所供货物应为正规厂家生产且符合国家或行业标准或生产企业标准；甲方供货如有质量问题（认为除外），甲方实行三包（包换、包保修、包退），但乙方应保管好货物及相关单证。
六、结算依据：甲乙双方按照乙方指定验收人员签字的送货单标明价格、数量、金额汇总统计并结算。
七、付款方式：甲乙双方在每月25日作为结算日，乙方每月所欠甲方的货款结算后，应在下月的日之前结清，如乙方没有按本合同上约定执行，则乙方延付货款每超期一天，按日息%计违约金支付给甲方。甲方授给乙方的信用度为人民币万元天，甲方因是系统管理，当乙方的信用额度满额或付款期限到期而未按约付款中任一种情况发生时，甲方的系统就自动停止供货，直到乙方充值或还款后再恢复供货。
八、合约解除：因不可抗力，自然灾害等致本合同不能履行，经双方协商合同解除，双方免责
九、甲方按乙方要求送货到指定地点后，乙方无正当理由拒绝收货的，甲方有权选择继续履行或终止供货，并要求乙方支付本批材料价款10%的违约金，（甲方提供给乙方所有的产品，除质量问题外，其他非质量问题退货时按采购价折结算）。
甲方未按时（延期两天以上）、按数量送货的（与订单数相差30%以上），乙方有权选择继续履行或终止采购，并要求甲方支付本批材料价款10%的违约金给乙方。
十、在乙方未完全付清货款之前，甲方保留对已发送至乙方指定地点的未付款材料的所有权，该部分材料损坏的，其损失由乙方负责赔偿。如经过甲方二次通告乙方仍不付款的，甲方有权收回乙方未用完部分材料。
十一、双方因该合同引起的争议由当地人民法院管辖。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同如有未尽事宜，应经双方共同协商，做出决定补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
十三、本合同有效期为20年月日至20年月日。
本合同一式两份，双方各执壹分。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
购 销 合 同
合同编号：
供货方：（以下简称供方）
需货方：（以下简称需方）
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《_经济法》的规定，订立合同如下： 第一条、产品
第二条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品，供货方必须保证原材料为合格产品。
第三条、货款及费用等付款及结算办法：
1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。
2、交货地点：
3、结算方式：
第四条 经济责任 （一）供方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、如因供方的产品使用后出现质量问题，供方应承担全部经济责任。 （二）需方应负的经济责任
1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。
第五条 产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第六条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前3天与供方协商。
第七条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第八条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将
货款结算以后作废。
第十一条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十二条本合同一式2 份，由甲、乙双方各执1 份。
供 方：（盖章）
经 办 人：
需 方： （盖章） 经 办 人：年月日
买方单位：（以下简称甲方） 卖方单位：（以下简称乙方）
依照《_合同法》和采购文件中的合同条件，就沙尔丹洁具在供货过程中的诸多事宜达成以下合同条款，双方共同遵守。
一、 材料名称、规格、数量、单价及金额
二、合同价格的说明
1、合同金额暂定为人民币（大写）000000000000（￥元）。合同单价为固定综合包干单价，包干单价包含卫生洁具各项生产成本、管理费、运输费、包装费、装卸费、保险费、利润等各种送货甲方工地交货前的一切费用，交货后的安装指导和售后服务等所需相关费用。
2、合同单价在合同执行过程不作调整。
三、质量标准和技术要求
1、陶瓷产品执行标准和技术要求：
质量执行GB6952-20xx《卫生陶瓷》等相关标准；陶瓷可视面为白色釉面，煮沸法吸水率不大于3%；墨水试验冲洗后不留痕迹。
蹲便器带沉水弯。
2、淋浴器执行标准和技术要求：
质量执行GB/T23447-20xx《卫生洁具 淋浴用花洒》等相关标准；
3、浴室柜执行标准和技术要求：
浴室柜柜体的木家具用料应符合GB/T3324的规定；
配套产品及配套使用的材料应符合相应的国家标准或行业标准；
柜类表面不应有凹陷、压痕及划伤、裂痕、崩角和刃口，外表面倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
各种配件、连接件安装应平正、严密、端正、牢固，结合处无甭茬或松动，不得少件、漏钉、透钉；闭合部件，如门、抽屉零配件应启闭灵活。
4、 淋浴柜、座便器、蹲便器、花洒等配件配管齐全，配落水配件、给水软管。
5、陶瓷洁具包装为木箱或纸箱，花洒、浴室柜等包装为纸箱。单元包装箱内配件齐全。包装箱外必须有品牌和型号，包装箱内必须带有合格证书、安装说明等资料。且每套洁具表面显眼位臵应有擦不掉的品牌标致。
6、产品质量必须同甲方职工认定的样品一致。
>四、供货时间
1、甲方书面计划提出后15天内将计划内容到货完毕。
2、乙方不得以任何原因延期供货。
>五、交货地点及方式 甲方工地，下车交货。
>六、结算金额
以实际供应数量办理结算。
结算金额=实际使用数量×合同单价
>七、货款支付
1、合同签订后7个工作日内甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。
2、每批货到场验收合格后，甲方向乙方支付该批货款总价的90%，货款付至合同总价的60%时，预付款自动转为货款，全部供货完成后结清剩余货款。
3、结算后零星增补货款一次性付清。
4、乙方按供货全额开具有效发票。
>八、质量保证及异议提出期
1、甲方、施工单位对到货洁具的数量、规格型号、出厂合格证清点接收。
2、施工期间均为产品异议提出期，施工单位指定专人代表甲方进行收货，并可对供货产品质量提出异议。
3、质量保证期为洁具验收合格后24个月。
4、在洁具的整个使用寿命中，乙方对所供洁具负维护保养责任。
5、验收合格前均为异议提出期。
>九、违约责任
1、乙方所供洁具未经甲方允许不得选用其它品牌产品，否则视为乙方违约。
2、乙方所供卫生洁具必须全部达到质量技术标准，如经国家相关质检机构检测不合格，视为乙方违约。
3、在本合同规定工程完工前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约。
4、出现以上三条违约情况，甲方终止支付乙方已供货未付款的货款，追回已付预付款，且甲方有权要求乙方支付合同总金额等额的违约赔偿金。
5、乙方不能按约定时间交货视为乙方违约，甲方按500元/天对乙方罚款，罚款金额在货款中扣除。
十、本合同在执行过程中，若甲乙双方发生争议，双方协商解决；若协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方法定代表人或委托代理人签字并盖双方合同专用章后生效。
甲方： 法定代表人： 委托代理人： 地址： 电话：传真：开户银行： 账号：签订合同地点：
乙方：
法定代表人：委托代理人：地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号：
签定日期： 年月日
甲方(供货方)：
乙方(购货方)：
根据《_合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条：所购建材基本的情况 单位：x 元/套 总价合计人民币(大写) 壹佰贰拾 万(写)：￥xxx元质量标准：
交货时间：
交货地点：
第二条：验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为甲方交货后一日内，异议经核实甲方应无条：件补足或换货。
第三条：付款方式及.时间：双方约定以第一种方式支付价款。
(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款)40万(定金不得超过总价款的30%)，货到验收后一次性支付余款:
第四条：：违约的责任：
(一)甲方违约的责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，甲方应无条：件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失
2、甲方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款2%的违约金;迟延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，甲方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求甲方双倍返还定金。
(二)买方违约的责任：
1、买方迟延提货的，每日应向甲方支付迟延部分价款2%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第五条：争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条：款或仲裁协议申请仲裁。
>其他约定事项：
第六条：对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除甲方应承担的责任的，仍以本合同为准。
本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
联系方式： 联系方式：
委托代理人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
甲方（需方）：__________
乙方（供方）：__________
为明确供需双方利益、责任权益，经双方充分协商，订立本合同，以便双方共同遵守。
>一、产品概况
1、采购内容：某单位办公楼卫浴洁具采购
2、到货地点：某单位办公楼
3、产品的名称、价格、数量、型号：
表1：COCO卫浴产品的名称、价格、数量、型号
4、货物产地及标准。
（1）货物为全新的，应符合_国家标准和行业标准，产品的规格、型号必须符合设计要求，并有出厂产品合格证并注明产地。
（2）卫生洁具外观应规矩、造型周正，表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色调一致。
（3）卫生洁具零件规格应标准，质量应可靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼、裂纹等缺陷。
（4）乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收后规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障和造成直接经济损失负责。
>二、合同总价
1、合同总价（人民币）：大写（元）
2、所有货物的价格包括了成套产品及配套附件的包装、运输、装卸、税费、指导施工及调试、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）等全部费用。详细金额与数量参照订货清单。
>三、包装、装运和运输
1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。
2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况以及露天存放的需要。
3、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用途。
>四、付款和结算方式
合同签订后七日内甲方向乙方支付本合同总价款的30%，货到工地清点完毕甲方支付至合同总价款的90%，剩余10%作为质保金，保质期满后如无质量问题即可付清。
>五、验收方式及交货
1、货物运抵工地至卸货之前，由乙方妥善保管货物。在甲乙双方进行验收、点箱和开箱验货时，如发现缺少、损坏部件，乙方须在两日内补齐，否则甲方有权按延期交货索赔。
2、卫生洁具安装完毕，由监督、质监等相关部门验收合格后，交付甲方使用日起质保期为1年。质保期内出现产品质量问题，乙方负责免费更换、维修、技术指导。
3、质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供技术指导服务。
4、质保期满后，如甲方需求，乙方应按届时的材料成本价格向甲方提供必须的零配件。
5、在有关部门进行验收时，乙方应及时配合甲方。
6、乙方货物不符合质量要求，致使不能实现合同目的且乙方又提不出合理的解决方案，甲方可拒收货物或解除合同。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。
>六、双方责任
1、乙方按甲方的质量要求供货，若出现隐瞒缺陷、以次充好等问题，甲方有权要求重新定价或强行要求乙方换货，并在乙方合同总价款中扣除10%的违约金。
2、如遇不可抗拒因素而不能履行合同时，免除承担违约责任。
3、如乙方不能按合同约定时间交货，甲方可每天按合同总价款的千分之三向乙方扣除违约金。
>七、其他
1、法人代表、签约代表的变更，不影响供需双方遵守本合同。
2、本合同一式两份，供需双方各执一份。
3、本合同未尽事宜，由供需双方协商解决，如协商不成由工程所在地法院裁决。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包人(全称)(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
甲乙双方根据《_合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，将甲方房屋的维修承包给乙方并达成如下几点协议：
>一、维修工程内容及时间
1、维修房屋地址为：，维修内容为：。
2、维修时间：乙方在本合同签署后10天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。
3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以单方解除本协议。
>二、工程质量保修范围和内容
乙方按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按_《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;
2、装修工程为2年;
3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
4、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
5、其它项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
>三、甲乙双方的权利与义务
(一)甲方的权利与义务
1、由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。
2、现场确定施工范围核实工程量。
3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。
4、按合同约定的期限支付工程款。
5、负责各部门的关系协调。
(二)乙方的权利与义务
1、提供相关的施工方案。
2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。
3、抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
4、每日完工后必须保证环境整洁、干净。
>四、维修计价及费用支付
维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。
>五、违约责任
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则，另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。
下列情况为违约：
1、不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。
2、不能在规定的期限内完成工程任务。
3、现场管理混乱，受到有关职能部门的批评处罚。
>六、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效，本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。
发包人(公章)：承包人(签字)：
法定代表人(签字)：身份证号码：
委托代理人(签字)：
20xx年x月x日20xx年x月x日
甲方： 地址：
乙方： 地址：
经友好协商， (以下简称甲方)与商贸有限公司(以下简称乙方)就乙方经销之卫浴五金产品 事宜达成如下共识，以资双方共同遵守：
一、 合同总金额为 元整￥元 ，供货数量及价格： 以供货清单为准，本清单与本合同具有同等法律效力。
二、 供货时间： 以甲方要货通知书为准。
三、 验收标准：甲方在收货时派专人负责验收,产品须达到国家标准。
四、 验收方法及提出异议的期限：货到时，甲乙双方当场验收数量及破损情况，如甲方有异议，当时应以书面形式提出，否则应视乙方所送产品为合格。
五、 付款方式：预付款陆万元，每批货到工地甲方验收合格后付到当批货物总金额的百分之八十，全部货物到甲方工地，安装完毕后付到合同总金额的`百分之九十五，余百分之五质保金年后付清。
六、 交货方式： 甲方工地一楼。
七、 双方责任：
1、 甲方责任：
1-1、 甲方必须按合同规定付清货款;
1-2、 乙方货到工地通知甲方，甲方即时派专人并收货;
1-3、 甲方应对所买洁具产品妥善保管，避免现场二次搬运及安装中损坏产品，如发生上述情况损坏产品，甲方付完全责任;
1-4、 甲方若违约，须支付本合同项下货物总金额的百分之三的违约金;
1-5、 甲方需货时须提前二十五天 通知乙方送货。
2、 乙方责任：
2-1、 乙方须按合同规定按时供货;
2-2、 乙方提供之产品必须符合合同规定质量;
2-3、 乙方对甲方须提供良好的售后服务，包括上门指导安装等;
2-4、 乙方未按时间供货，须支付本合同项下货物总金额的百分之三的违约金。
八、 售后服务：甲方购买货物后，乙方在技术上指导安装，但不包安装。产品安装后(五金件一年，陶瓷件三年)，经乙方查验，如有任何在正常使用所产生的质量缺陷(人为因素导致产品损坏除外)，将予以修理、更换、调校， 如因乙方所供产品质量原因造成甲方工期及经济损失，一切责任均由乙方承担。
九、 合同的变更和解除：本合同一经生效，甲乙双方即无权变更或解除，但如因不可抗力、自然灾害或厂方因生产事故而不能按期交货，乙方在出具相关证明通知甲方后，本合同才可以变更或解除。
十、 争议解决方式：在本合同执行期间若出现争议，双方友好协商，如不能解决，提交当地地方法院仲裁。
十一、 本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，甲乙 双方签字
盖章即生效。未尽事宜，可签订补充合同，补充合同与本合同同样有效。
甲方名称(章)：
法定代表人：
委托代理人：
签订日期 ：
乙方名称 (章) ：
法定代表人 ：
委托代理人：
签订日期
甲方（收货方）： 榆林胜利建司乙方（供货方）： 甲方地址： 陕西横山县魏墙煤矿 乙方地址：电 话：电 话：
甲、乙双方为明确各自的权利和义务，在平等协商的基础上，基于各自的真实意思表示，达成本合同以便共同遵守。
一、甲方向乙方订购下表所商品
>二、付款方式
签定合同后交定金50%；（ ￥:元 ）货到工地甲方签字收货时即付清全款。
>三、交付地点
甲方指定的乙方交付地点为：陕西横山县魏墙煤矿1、2#公寓楼库房。
>四、违约责任
1、乙方所供洁具未经甲方允许不得选用其它品牌产品，否则视为乙方违约。
2、乙方所供卫生洁具必须全部达到质量技术标准，如经国家相关质检机构检测不合格，视为乙方违约。
3、在本合同规定工程完工前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约。
4、出现以上三条违约情况，甲方终止支付乙方已供货未付款的货款，追回已付预付款，且甲方有权要求乙方支付合同总金额等额的违约赔偿金。
5、乙方不能按约定时间交货视为乙方违约，甲方按500元/天对乙方罚款，罚款金额在货款中扣除。
>五、供货期限
合同签定预付款到达乙方帐户之日起30天交货。
六、质量标准和技术要求
1、陶瓷产品执行标准和技术要求：
A.质量执行GB6952-20xx《卫生陶瓷》等相关标准；陶瓷可视面为白色釉面，煮沸法吸水率不大于3%；墨水试验冲洗后不留痕迹，B.蹲便器带沉水弯。
2、淋浴器执行标准和技术要求：
A.质量执行GB/T23447-20xx《卫生洁具 淋浴用花洒》等相关标准。
3、淋浴柜、座便器、蹲便器、花洒等配件配管齐全，配落水配件、给水软管；
4、陶瓷洁具包装为木箱或纸箱，花洒、浴室柜等包装为纸箱。单元包装箱内配套齐全（座便器多供两套，计入损耗数）。包装箱外必须有品牌和型号，包装箱内必须带有合格证书、
安装说明等资料。且每套洁具表面显眼位置应有擦不掉的品牌标致；
5、产品质量必须同甲方封存的样品一致。
七、质量保证
1、甲方、施工单位对到货洁具的数量、规格型号、出厂合格证清点接收；
2、施工期间均为产品异议提出期，施工单位指定专人代表甲方进行收货，并可对供货产品质量提出异议；如拆箱中发现破损件应及时拍照并向乙方发送，签订无误后，由乙方补发；
3、质量保证期为洁具验收合格后12个月；
4、在洁具的整个使用寿命中，乙方对所供洁具负维护保养责任。
八、本合同由甲、乙双方授权代表双方签字盖章，自签字盖章日起正式生效，本合同各项条款执行完毕后自动失效。本合约书正本壹式贰份，甲乙双方个执壹份。
九、其他附件
乙方营业执照及其他证件
甲 方：
乙 方：
年月日
Copyright © wanshu.net All Rights Reserved.版权所有
本网站内容仅供参考,内容侵权或错误投诉：640661@qq.com
工信部备案号：鲁ICP备2020038323号-1